****市****县高寺台镇武烈河支
流水生态环境提升工程监理
建设监理合同
合同编号:***********
委托人：****县高寺台镇人民政府
监理人：****安宇工程咨询有限公司
****年*月**日
工程建设监理合同书
委托人：****县高寺台镇人民政府
监理人：****安宇工程咨询有限公司
合同名称：****市****县高寺台镇武烈河支流水生态环境提升工程监理
依据国家有关法律、法规，****县高寺台镇人民政府（以下简称委托人），委托****
安宇工程咨询有限公司（以下简称监理人）提供****市****县高寺台镇武烈河支流
水生态环境提升工程****，经双方协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称：****市****县高寺台镇武烈河支流水生态环境提升工程
*、建设地点：****县高寺台镇
*、工程总投资（****）：****.******
*、工期：**个月
*、监理范围：
*、监理项目名称：****市****县高寺台镇武烈河支流水生态环境提升工程监理
*、监理项目内容：主体工程、水土保持工程施工监理（在前沟河非硬质驳
岸段建设生态缓冲带*****㎡，后沟河非硬质驳岸段建设生态缓冲带*****㎡，后
沟河河道建设表面流人工湿地****㎡，种植*屈菜*****株，黄菖蒲*****株，水
葱*****株）。
*、监理项目质量标准：合格。
*、监理阶段：详细设计、施工期、保修期
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结
束止。
*、****酬金
监理正常服务酬金为（大写）*******整，由委托人按专用合同条款约定
的方式、时间向监理人支付。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、成交通知书；
*、报价书；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书正本*式*份，由双方各执相应份数，具有同等法律效力，委
托人执*份，监理人执*份。
委托人（盖单位章）：，监理人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
单位地址：高寺台镇，单位地址：****县*荣公寓*层
邮政编码：******，邮政编码：******
联系电话：****-*******，联系电话：***********
电子信箱：，电子信箱：******@***.***
传真：，传真：***********
开户银行：，开户银行：工商银行****县支行
账号：，账号：*******************
签订时间：****年*月**日
签订地点：****县高寺台镇人民政府
第*部分通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
*、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的
法人或其合法继承人。
*、“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法
人或其合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总
监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正
常服务和附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供
的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应
得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工
程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；
监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应
提前通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做
出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**
小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理
机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议
或要求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总
结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各
类文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发
进场通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换
不称职的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人
增加或更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开
展****的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出
决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到
委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事
宜已无不同意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程
开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条
款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相
关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不
擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构
签字确认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人
自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*
部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件
直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定
的****内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及
时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、
监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包
人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工
程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质
量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同
的管理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等
方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并
保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监
理工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理
人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保
密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征
得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得
泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中
约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或
服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致
使正常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容
以外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业
务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充
协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按
有关规定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应
当在收到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*
天内未发出异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***条
的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非
监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对
****酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协
议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的
*方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，
可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可
以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或
不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第
**条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定
向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定
支付****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还
应继续履行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***
条、第***条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条
约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行
合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主
管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲
裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约
定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合
同约定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办
法在专用合同条款中约定。
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条
本合同的监理依据为：（但不限于）
*、工程招标文件及设计文件、图纸；
*、工程建设的法律、法规、规章、标准、规范和有关规定；
*、《水利工程建设项目施工监理规范》（*****-****）；
*、本工程监理合同、施工承包合同。
*、《监理规划》和《监理实施细则》；
委托人的权利
第*条
当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*、工程质量发生较大质量事故；
*、现场监理人员未按委托人的要求安排。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、委托人未按约定支付监理费；
*、委托人未按标准要求工程质量；
*、委托人不按程序办理重大设计变更。
*、委托人赋予监理人的其他权利：
*、签发工程移交证书；
*、签发保修责任终止证书。
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资
料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
施工图纸 |
* |
开工前**天 |
竣工验收后*天内 |
无 |
| * |
前期准备情况文件 |
* |
开工前**天 |
竣工验收后*天内 |
无 |
| * |
投标文件 |
* |
开工前**天 |
竣工验收后*天内 |
无 |
| * |
施工、设备材料采购合同 |
* |
开工前**天 |
竣工验收后*天内 |
无 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决
定并送达的时限：*般文件*天；紧急事项_*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：无。
监理人的义务
第**条****内容：本工程项目的设计、施工及本工程附属工程施工
的准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程****及协调等相关工
作。
第***条监理人应当在本合同生效后**天内组建监理机构，并进驻现场。
第***条需旁站监理的工程重要部位是：浆砌石工程、砼工程和重要隐
蔽工程。需旁站监理的关键工序是：浆砌石工程、砼工程和重要隐蔽工程。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：所有分部工程。
第***条在本合同终止后***天内，未征得委托人同意，不得泄露与本
合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
*、支付时间为：按财政资金拨付到位情况，按进度支付。
*、支付方式为：银行转帐支票或电汇方式结算。
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：由于施工工期延误致
使****期延长，则监理人不再收取监理附加服务酬金；监理人完成附加服务
应得到的酬金由双方进行协商。
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：按监理人的实际损
失额
第***条因委托人延期支付****酬金而向监理人支付逾期付款违
约金的计算办法：按存款年利率计算。
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：按监委托人的实
际损失额。
争议的解决
第***条争议调解机构、管辖法院：
*、争议调解机构为：****县人民政府。
*、管辖法院为：****县人民法院。
其他
第***条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方进
行协商。
◆补充条款：
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*、与承包人串通给委托人或工程建设造成损失的；
*、未经委托人同意擅自分包或转包监理业务；
*、现场监理机构不能按照监理合同履行监理职责给工程和招标人造成
严重后果的；
*、未经委托人同意擅自更换总监理工程师的。
第**条监理机构按照委托人指定的具有检验、试验资质的机构进行检验试
验，并全部承担检验、试验工程的相关费用。
第**条人身意外伤害险和第*者责任险由监理人自理，将投保的费用计入
报价中。
第***条本工程属于水利基建项目，工程建设过程需纳入****省水利工程
建设监管平台管理，监理人应配备监管平台所需的摄像机等相关设备，并安排专人
负责监管平台工作。
第*部分附件
本合同****内容：本工程项目的设计、施工及本工程附属工程施工的准
备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程****及协调等相关工作。
(*)设计方面
*、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做
专题报告。
*、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研
究。
*、其他相关业务。
(*)采购方面
*、协助委托人进行采购招标。
*、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*、其他相关业务。
(*)施工方面
*、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人
批准。
*、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检
查承包人的开工准备工作。
*、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；
审核工艺试验成果等。
*、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的
进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进
度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计
划的建议意见。
*、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实
验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，
对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建
筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程
质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
*、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；
核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索
赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
*、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并
检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
**、协调施工合同各方之间的关系。
**、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查
承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理
资料，提交监理工作报告。
**、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，
合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中
出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。
协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**、其他相关工作。
功能介绍
热门关键词： 
换一批
承德最新中标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
