建设工程设计合同
工程名称：****自治县住房和城乡建设局宽城县****年老旧小区改
造配套基础设施项目设计*标段
工程地点：****自治县
合同编号：***********************
发包人：****自治县住房和城乡建设局
设计人：****
签订日期：****年**月**日
合同协议书
本合同协议书由****自治县住房和城乡建设局(以下简称“甲方”)
与****(以下简称“乙方”)于****年**月**
日共同签署，签订地点：****自治县。
本工程设计费为：******.**元，大写：********元整。
甲、乙双方达成如下协议：
*、本协议书中所用术语的含义与设计合同条款中的含义相同。
*、下列文件应作为本合同的组成部分，并互为补充和解释，但如有含义不清或
互相矛盾之处，以如下排序在前者优先：
（*）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和
补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计
划、专题研究详细工作大纲等）；
（*）成交通知书；
（*）投标函；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）设计技术要求；
（*）设计工作量及报价清单；
（*）构成本合同组成部分的其他文件（补遗书、澄清函）。
*、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。
*、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的*切费用。除暂列金额之外，其
余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。
*、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。
*、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，设计费用结清后
失效。双方要恪守信誉，严格履行。
*、本合同协议书*式*份，甲方*份，设计人*份。
发包人：****自治县住房和城乡建设局设计人：*泓国泰工程项目管理
（签章），有限公司
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：法定代表人或委托代理人（
签字或盖章）：
开户行及账号：****银行宽城世纪路支行开户行及账号：中国民生银行
股份有限公司石家庄高新
账号：*************，区科技支行
账号：*********
地址及电话：宽城县第*行政中心*楼地址及电话：石家庄高新区祁
****-*******，连街**号盛和广场*座商办楼
*单元***室
****-********
日期：****年**月**日，日期：****年**月**日
*通用合同条款
*.定义和解释
*.*本项目：指专用合同条款中指明进行的工程设计项目。
*.*发包人：即合同协议书中的甲方，指专用合同条款中指明的执行建设项目投
资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资
格的合法继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。
*.*设计人：即合同协议书中的乙方，指其响应文件已为发包人所接受，并与发
包人签订了合同协议书承担本项目设计的设计机构，以及取得该当事机构资格的
合法继承人。
*.*分包人：指从设计人处分包合同中某*部分项目，并与其签订分包合同的单
位。
*.*咨询单位：指受发包人委托对本项目设计文件进行审查或提供咨询意见的咨
询机构。
*.*项目负责人：指由设计人书面委任的负责本项目设计的组织管理者。
*.*分项负责人：指由设计人批准的、并经发包人认可的各专业设计负责人。
*.*设计合同：指合同协议书、成交通知书、投标函、专用合同条款、通用合同
条款、设计技术要求、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文
件。
*.*设计技术要求:是设计工作的依据，指国家相关标准以及发包人有关设计的
其他书面要求。
*.**设计:指设计人按合同的规定进行的有关工程测量、岩土工程与工程设计、
必要的科学研究试验等工作。本合同包括的具体设计内容在专用合同条款中约
定。
*.**设计文件:指设计人按国家相关标准提交的设计成果，本合同包括的具体设
计文件在专用合同条款中约定。
*.**合同价格：指设计人按合同约定完成所要求的设计工作，发包人应付给设
计人报酬的金额。
*.**暂列金额：指暂时未定的，包含在合同中，并在报价中以此名称表明的金
额，用于进行本项目可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用。
*.**设计质量事故：指由于设计人的责任过失使工程在施工过程中和设计使用
年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更
新、补强、返工修复的事故。
*.**不可抗力：指发包人与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服
的自然灾害或社会政治因素等。
*.**天或日：除特别指明外，指日历天。
*.发包人的责任与义务
*.*发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理
的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。发包人不应随意压缩合同规
定的设计周期。
*.*发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的国家有关部门审查批复文件
和基础资料等，并对其有效性、可靠性负责。
*.*发包人应为设计工作的开展提供必要条件，负责与政府部门的协调工作。
*.*发包人负责组织专家或委托咨询单位对设计文件和为了满足设计需要而进
行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作。
*.*除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、设计方案、计算软件和
专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修
改、复制或向第*人转让或用于本合同以外的项目。
*.*发包人不应对设计人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准
的有关要求。
*.*由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致设计人返工时，发包人应按有
关合同条款调整合同价格。
*.*发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。
*.设计人的责任与义务
*.*设计人应根据本项目的具体情况，按国家相关标准的有关要求完成本项目的
设计工作。
*.*设计人应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计
全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，
明确各阶段的责任人，并对本项目的设计质量负责。
*.*设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因设计人
未能采取有效措施而发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、
诉讼费用及其他*切责任应由设计人负责。
*.*设计人在设计过程中，提供的设计文件不应侵犯任何第*方的专利权、版权、
及其他知识产权，否则由此而引起索赔或诉讼，设计人应承担全部责任，并保障
发包人免于承担由此造成的*切损害和损失。
*.*设计人提交的设计文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人上级
主管部门的审查，并按照审查意见修改完善。
*.*设计人应派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程
中出现的设计问题。
*.*设计人不得将本合同规定的设计任务转包，不得将工程主体、关键性工作分
包给第*方，如有分包计划，须经发包人批准。
*.*设计人应安排响应文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中保持人员的
相对稳定。在项目设计期间，未经发包人批准，设计人不得更换主要设计人员。
*.*设计人应履行专用合同条款约定的其他责任。
*.设计周期及提交成果
*.*设计人应根据合同约定分批、分阶段提供所需的设计文件。本项目设计范围，
设计内容与要求、主要技术标准、设计周期及需提交的设计成果，在专用合同条
款中约定。
*.违约与赔偿
*.*发包人的违约与赔偿
*.*.*由于发包人变更设计项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供设
计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人
实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成设计工作而导致增加的人
员和费用，应另行计列。
*.*.*发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法
与金额在合同专用条款中约定。
*.*.*在合同生效后，发包人要求终止或解除合同的，应根据设计人已进行的实
际工作量支付费用，不足*半时，按剩余合同价的**%向设计人支付违约金；
超过*半时，按剩余合同价的***%向设计人支付违约金。
*.*.*专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。
*.*设计人的违约与赔偿
*.*.*在合同履行过程中发生下列任何*种情况，均属设计人违约，赔偿责任在
专用条款中约定：
（*）设计人将设计任务转包，或未经发包人同意私自分包的；
（*）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准进行设计的；
（*）设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；
（*）设计人由于自身原因，未能按期提交设计文件、专题研究报告的（发包人
同意延长期限的除外）；
（*）在收到发包人、咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在
专用合同条款规定的期限内完成对设计文件、专题研究报告修改的；
（*）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或设计错误，导致
施工工期拖延或给发包人造成经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收
受损失部分设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
（*）设计人在响应文件中承诺投入本项目的主要设计人员未经发包人同意更换
的（但因不可抗力引起的人员变动除外）；
*.*.*专用合同条款中约定的设计人其他违约与赔偿责任。
*.合同的生效与终止
*.*合同的生效
合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和
完成时间应按合同文件的规定执行。
*.*合同的终止
合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，
本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
*.费用与支付
*.*设计费用
*.*.*发包人应按合同规定按时向设计人支付设计费用、专题研究费用及设计人
额外服务的费用。
*.*设计合同价格是完成合同所规定责任的总费用，由设计人包干使用，发包人
按进度分期支付，本合同的合同价及支付办法在专用条款中约定。
*.*暂列金额
本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使
用。
*.*设计费用的调整
在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素变化
导致本项目设计费用的变化，按专用合同条款中相应规定执行。
*.*如专用合同条款要求设计人提交履约担保的，在签订合同前，设计人应按专
用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应
及时退还。
*.*税费
设计人应自行承担完成本项目设计工作需缴纳的*切税费，并包括在报价清单各
项目报价之内，发包人不另行支付。
*.其他
*.*法律和法规
本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共
和国的现行法律、法规为准。
*.*知识产权
发包人就本项目设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设
计人因受发包人委托进行的本项目设计及专题研究而产生的成果为双方所共同
享有。
*.*争议的解决
本合同在执行过程中，如发生争议双方协商解决，协商不成按下列*种方式解决：
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向约定的人民法院提起诉讼。
*专用合同条款
*.定义和解释
*.*本合同的项目建设规模、建设地点、投资：
建设规模：*标段：下花园民政局住宅楼、下花园计划局住宅楼、下花园龙须门
镇住宅楼、下花园桲罗台住宅楼、防疫站家属楼、下河西交通局住宅楼、法院住
宅楼、龙泽苑小区；
建设地点：****自治县；
投资：****.***元.
*.*本合同的发包人：****自治县住房和城乡建设局。
*.*本合同的设计人：****。
*.*本合同包括的具体设计范围及内容：本项目的初步设计、施工图设计、后期
施工现场配合（图纸会审、交底、设计变更及各阶段验收等技术问题的处理）
等后续服务全部内容。
*.*本合同服务周期：指设计人在投标函中承诺完成合同设计服务所需要的期限。
*.*本合同包括的设计文件：设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、施工
图纸等。
*.发包人的责任与义务
*.*发包人应履行的其他责任：提供项目基础资料。
*.设计人的责任与义务
*.*后续服务：指设计人在投标函中承诺的后续服务内容。
*.*.*本项目对设计代表的数量和资质要求：按设计人在投标函中承诺的设计代
表的数量和资质要求。
*.*设计人应履行的其他责任：/。
*.设计周期及提交成果
*.*设计工期及提交成果
本款约定为：本项目的合同工期
（*）设计文件的提交日期约定：
合同签订后**天内，交付本项目施工图设计，交付本项目施工图设计图
纸电子版。
本项目施工图审查（咨询）意见下发后**天内，交付本项目最终版施工
图图纸*份及同版电子版文件。
根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、
参考资料、施工专用技术规范等招标资料。
施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工后。
（*）其他文件的提交日期约定：/。
*.违约与赔偿
*.*.*发包人未按规定的时间和金额支付设计费的赔偿责任：发包人应按本合同
规定的金额和日期向设计人支付相应阶段的设计进度款。发包人未按期向设计人
支付进度款的，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
发包人未按规定向设计人支付相应阶段设计进度款的，每逾期支付*天，应承担
应支付金额*‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过**
天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级
或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的
设计费。
*.*.*发包人的其他违约与赔偿责任:/。
*.*.*由于设计人的责任给发包人造成损失的赔偿责任：设计人由于自身原因，
未能按双方约定的期间提交设计文件、专题研究报告的（发包人同意延长期限的
除外），每延迟交付*天，发包人可从应付款项中扣除该项价款*‰的违约金；设
计人未能按期完成对设计文件、专题研究报告修改的，设计人应及时采取补救措
施，给发包人造成经济损失的，设计人应支付赔偿金；
由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或设计错误，导致施工工
期拖延或给发包人造成经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失
部分设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
*.费用与支付
*.*本合同设计费为：******.**元，大写：********元整。
*.*本项目设计费用支付方式如下：
设计完成且经审图机构审查通过后根据财政拨付进度进行支付。
*.*设计费用的调整
本款约定为：不调整
*.其他
*.*争议的解决
本款约定为：争议的终解决方式：仲裁：诉讼。
诉讼机构名称：项目所在地人民法院。
功能介绍
热门关键词： 
换一批
承德最新中标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
